Conditions Générales
de Vente

ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de ventes, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par la société KSM, et qui n’ont qu’une valeur indicative.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l’acheteur sera donc à défaut d’acceptation expresse inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Le fait que la société KSM ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

 

 

ARTICLE 2 : PRISE DE COMMANDE ET LIVRAISON

Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit, passées sur un support accepté ou défini par Le vendeur et portant reconnaissance explicite de l’acquéreur.

Toute cotation est valable 30 jours. Les seules cotations fermes sont celles qui sont transmises par écrit. Les prix indiqués verbalement le sont à titre indicatif.

La société KSM n’est liée par les engagements de ses représentants que sous réserve d’une acceptation régulière de sa part. Cette acceptation peut résulter soit d’une confirmation écrite, soit par la livraison des marchandises. Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l’accord de la société KSM.

La commande engage la responsabilité de l’acquéreur en cas d’erreur. Toute modification de commande demandée par l’acquéreur fera l’objet d’un devis chiffré accepté par lui-même.

Toute modification ou annulation de commande demandée par l’acquéreur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au plus tard 48 heures après la réception de l’accusé de réception de commande.

L’accusé réception de commande envoyé par la société KSM engage entièrement la responsabilité de l’acquéreur.

La société KSM se réserve le droit, sans autre avis préalable, de supprimer ou de remplacer certains de ses modèles, pièces ou accessoires ou d’apporter toutes modifications jugées nécessaires à l’amélioration technique ou esthétique de l’ensemble de ses produits.

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l’acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un transporteur dans les entrepôts du vendeur. Le double du bon de livraison ou de la facture sera signé par le destinataire. En cas de refus de signature, la marchandise sera reprise par le livreur.

Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport du vendeur.

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages intérêts, retenue, ni à annulation des commandes en cours. Toutefois si deux mois après la date indicative de livraison le produit n’a pas été livré pour toute autre cause qu’un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie ; l’acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages intérêts.

Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, les épidémies, conditions climatiques exceptionnelles, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné.

Le vendeur tiendra le client au courant en temps opportuns des cas et évènements ci-dessus énumérés.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais prévus ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, et ce, quelle qu’en soit la cause

Les produits sont livrables départ atelier, port et emballage en sus. Dans tous les cas ils voyagent aux risques et périls du destinataire. De même, les opérations de déchargement et de manutention sont effectuées aux risques et périls du destinataire. En cas d’avarie ou de manquant, il appartient au destinataire de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises, conformément aux articles 105 et 106 du Code de Commerce. La réception des marchandises faite sans réserve vaut acceptation de celle-ci de sorte que le vendeur ne saurait en aucun cas être recherché en garantie sur le fondement de l’article 1642 du Code Civil.

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit dans les trois jours de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation expresse de la société KSM.

Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l’acquéreur. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d’un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l’état où le fournisseur les a livrées, dans leur emballage d’origine ou à défaut dans un emballage équivalent, même en cas de réclamation reconnue par nous comme étant justifiée pour défaut. Les produits ne peuvent, en aucun cas, être repris sans notre accord préalable. Aucun retour de produits débités et/ou assemblés et/ou quincailleries déconditionnés ne sera accepté.

 

 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE

Il incombe à l’acheteur de respecter les instructions fournies par la société KSM en conformité avec la norme EN13241-1.La responsabilité de la société KSM ne pourra être engagée ou recherchée à quelque titre que ce soit dans les cas d’installations de son matériel non-conforme aux lois en vigueurs, et de non respect des instructions et limites d’utilisation données par la société KSM.

 

 

ARTICLE 4 : GARANTIE 

GARANTIE DE FABRICATION

A partir du 1er janvier 2021, la garantie pour les produits en aluminium est de 20 ans contre tout défaut de fabrication à compter de la semaine de livraison et dans les 15 jours à partir du moment où le bénéficiaire en a eu connaissance, selon le tableau de vétusté et sous réserve du respect absolu des conditions d’utilisation et d’entretien .Sont concernés, la Fabrication des portails – clôtures – garde-corps excepté (modèles en verre)-brise-vue-barrière de piscine(excepté modèles en verre).

Concernant le volet, la marquise, le brise-soleil, les modèles de garde-corps et barrière de piscine en verre, les cache-climatisations, les produits sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication à compter de la date de livraison. Tous ces produits finis doivent satisfaire aux essais.

Le volet Isolant KSM étant constitué d’un panneau isolant polyéthylène téréphtalate (PET),  entouré de 2 tôles d’aluminium qui peut présenter ,en cas d’une exposition plein sud ,un effet de déformation dit de « bilame »,il s’agit d’une déformation du panneau qui se trouve d’autant plus accentué lorsque la teinte choisie est sombre. Il est donc conseillé d’adapter le choix du coloris en fonction de l’exposition. Ce phénomène ne peut entrer dans le cadre de notre garantie car il est réversible.

Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts cachés de la chose vendue,doit être impérativement formulée par lettre Recommandée avec AR dés que le défaut est constaté.La garantie ne joue pas sur les vices apparents qui doivent faire l’objet de réserves de la part de l’acheteur comme indiqué à l’article 2.

Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration provenant d’événements extérieurs,de stagnation d’eau dû à un non respect des consignes de poses de la société KSM, d’accidents, notamment d’accidents électriques, d’usure normale du matériel, défaut d’entretien, mauvaises conditions de stockage, déformation de la surface d’appui (muret, poteaux béton…) ainsi que d’installation et utilisation non-conforme aux instructions de la société KSM et de ses fournisseurs partenaires.

Sont exclus également de cette garantie, les détériorations provoquées par le transport, les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client,ou tout autre personne non autorisée par la société KSM et ses partenaires.

La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce reconnue comme étant défectueuse par les services techniques du vendeur sans qu’une indemnité d’aucune sorte puisse être demandée (tel que main d’œuvre, démontage, remontage, immobilisation, frais de transport, etc..). Dès acceptation de la prise sous garantie du produit le retour de la marchandise doit être effectué sous un mois sauf convention contraire. A ce titre, l’acquéreur s’engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de la société KSM définies dans les présentes conditions générales de vente  lors de la prise de commande et de la facturation

Aucune intervention ne peut être effectuée sans l’accord préalable du vendeur.

La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie. Les frais éventuels de port sont à la charge de l’acheteur.

Cette garantie est accordée sous réserve que l’acheteur s’engage à monter les produits dans les règles de l’art et  du respect absolu des conditions d’utilisation et d’entretien afin d’assurer une continuité de la chaine qualité.

 

GARANTIE thermolaquage

A compter du 1er janvier 2007, les produits (portails – clôtures – garde-corps excepté (Belt)-brise-vue-barrière de piscine)  sont garantis 10 ans et 2 ans pour le volet et cache climatisation  contre tout défaut de laquage à compter de la semaine de livraison et selon le tableau de vétusté si les conditions d’entretien conseillées ont été respectées et 2 ans pour les accessoires. Les produits finis doivent satisfaire aux essais. Le revêtement sur les surfaces significatives ne peut comporter aucune rayure atteignant le métal. Lorsque le revêtement sur les surfaces significatives est examiné sous un angle oblique de 60° environ, aucune rugosité excessive, ligne de coulures, bulle, peau d’orange, inclusion, cratère, boursouflure, tache piqûre, griffe et autres défauts éventuels ne doivent être visibles à une distance de 3 mètres. Le revêtement sera d’une teinte et d’une brillance uniforme avec un bon pouvoir couvrant inspecté sur le chantier et regardé à au moins 3 mètres.

 

Sont exclus de notre garantie toute forme de dégradation de la couche de la laque causée par :

-Un usage anormal ou une usure normale ou vieillissement (farinage, perte de brillance, décoloration uniforme…)

-les dommages occasionnés par l’exposition au sel, le chlore ou à une atmosphère agressive (rejets industriels, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales etc.…).

-les dégâts causés par un nettoyage non conforme aux consignes d’entretien ou au non entretien.

-La stagnation d’eau due à un non-respect des consignes de pose ou d’entretien.

-Le stockage du produit dans son emballage d’origine ayant entrainé des traces d’humidité sur la surface du produit.

-Une différence de teinte due à la pose d’un chantier en plusieurs séquences. De même, l’aspect de la teinte peut varier en fonction du matériau sur lequel le laquage est appliqué. Les différences de teinte éventuellement observées, pour une même référence de teinte, entre des produits de l’entreprise et d’autres éléments préexistants ou installés postérieurement n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise et n’entrent pas dans le champ d’application des garanties.

-Le farinage, la perte de brillance, la décoloration des matériaux résultant des effets de leur exposition, des intempéries et/ou de l’environnement, ne sont pas des vices et ne bénéficient donc pas de la garantie. A terme, la délamination des résines qui se trouve dans les pigments de la laque se retrouve en surface et peut se déposer sur le chiffon lors d’un essuyage, il s’agit là d’une dépigmentation naturelle de la laque, seul un nettoyage régulier dès l’installation peut retarder ce phénomène.
La mise en œuvre de la garantie implique que le bénéficiaire en a eu connaissance en indiquant les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées et la nature des dommages.

GARANTIE accessoires et automatismes

Les accessoires bénéficient d’une garantie de 3ans à compter de la semaine de livraison. Les automatismes sont garantis  3ans contre tout défaut de fabrication selon les garantis en vigueur chez nos fournisseurs partenaires, sont exclus les émetteurs FAAC pour lesquels la garantie est de 1 an et pour les batteries dont la garantie est de 6 mois. L’installation des moteurs doit être faite en respectant nos guides de pose et les préconisations des fabricants des moteurs. La responsabilité de la société KSM ne pourra être engagée dans le cas d’une motorisation qui n’aurait pas été déclaré conforme avec ses produits par un organisme de contrôle agrée et notamment dans le cas d’une motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.

CONDITION DE GARANTIE : Pour les cas ou la garantie est mise en œuvre, la société KSM présentera au client un devis de réparation devant être réalisé ; devis sur lequel une partie demeurera à la charge de la société KSM en fonction du tableau de vétusté ci-dessous :

Année de garantie

 

Taux de remboursement KSM Prise en charge du client Année de garantie Taux de remboursement KSM Prise en charge du client
1ére année 100% 0% 11ème  année 60% 40%
2ème année 100% 0% 12ème  année 60% 40%
3ème année 100% 0% 13ème  année 50% 50%
4ème année 100% 0% 14ème  année 50% 50%
5ème année 85% 15% 15ème année 40% 60%
6ème année 85% 15% 16ème  année 40% 60%
7ére année 80% 20% 17ème  année 30% 70%
8ème année 80% 20% 18ème  année 30% 70%
9ème année 70% 30% 19ème  année 20% 80%
10ème  année 70% 30% 20ème  année 20% 80%
21ème  année 0% 100%

 

 

ARTICLE 5 : PRIX

Les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande, conformément aux tarifs de la société. Pendant la période de validité des tarifs de la société, certains prix pourront le cas échéant être réajustés en fonction des variations des coûts des matières premières.

Les conditions de règlement indiqués sur nos offres de prix ou accusés de réception de commande sont seules valables.

 

 

ARTICLE 6 : FACTURATION

A chaque livraison correspondra une facture. La date de sortie d’entrepôt des produits est à la fois la date d’émission de la facture. Sauf convention contraire, les factures sont payables comptant. Des délais de règlement peuvent être consentis en fonction des couvertures accordées par notre assureur-crédit.

L’acceptation d’une ou plusieurs traites ne constitue pas une dérogation à cette clause.

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme non payée à la date prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l’article 1231 du Code Civil, au paiement d’intérêts de retard au taux d’escompte à la Banque de France au jour de la facturation, majorée de 10 points de pourcentage. Ces intérêts courront du jour de la livraison jusqu’au paiement. Conformément à l’article L.441-6l alinéa 12 du code du commerce une indemnité forfaitaire de 40 euros (décret 2012-1115 du 02/10/2012) sera perçue pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison.

Dans tous les cas, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

A titre de clause pénale, le signataire renonçant à se prévaloir de l’article 1231 du Code Civil, notre créance sera majorée des intérêts de retard et frais de poursuite, ainsi que d’une indemnité fixée forfaitairement à 15 % des sommes restant dus, avec un minimum de 50 euros par livraison, servant à couvrir les frais occasionnés par le retard de paiement.

En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus, ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du vendeur.

Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne.

 

 

ARTICLE 7 : RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits vendus est subordonné au paiement intégral du prix à la livraison, par l’acheteur. A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la présente disposition, la remise de traite ou de tout titre créant une obligation de payer.

Le non-respect de paiement d’une échéance en cas de paiement atermoyé ou échelonné entraîne de plein droit la résolution de la vente, l’acheteur devant alors restituer toutes marchandises et fournitures. Le vendeur s’engage en ce cas à restituer les sommes déjà perçues, déduction faite de tous frais et dommages intérêts qui pourraient être mis à la charge de l’acheteur défaillant, à l’exception de celles correspondant aux marchandises déjà transformées et qui, de ce fait, ne pourraient être restituées. En cas de désaccord sur les modalités de la restitution, celle-ci pourra être demandée au Président du Tribunal de Perpignan statuant en référé auquel les parties attribuent expressément compétence.

L’acheteur est autorisé dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement à revendre ou transformer les marchandises livrées. Cependant, il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie.

En cas de revente, il cède alors au vendeur toutes les créances nées à sont profit de la revente au tiers acheteur, l’autorisation de revente étant automatiquement retirée en cas de cessation de paiement.

En cas de transformation de la marchandise livrée, l’acheteur cédera la propriété de l’objet résultat de la transformation, afin de garantir les droits du vendeur tels que définis à l’alinéa 1er de la présente clause, et il acquerra la copropriété de la chose transformée au prorata de ses droits, si celle-ci est façonnée avec d’autres marchandises ne lui appartenant pas, à moins qu’il exige en ce cas un nantissement sur le fonds de l’acheteur à hauteur du prix restant dû.

En cas de saisine ou de toute autre intervention d’un tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur par lettre recommandée.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l’acheteur, le vendeur pourra exercer, dans le délai de quatre mois à partir du jugement ouvrant la procédure, la revendication de ses biens.

En qualité de gardien de la chose et malgré l’application de la présente clause, l’acheteur supportera la charge des risques en cas de destruction, perte ou vol des marchandises livrées, ainsi que la charge de l’assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable qu’il est tenu de souscrite jusqu’au complet paiement des marchandises.

Dans le cas où le paiement n’interviendrait pas comme prévu, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée, et si bon lui semble, de résoudre le contrat.

En cas d’opposition de l’acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé voudra résolution de la vente, et autorisation de reprendre les marchandises.

 

 

ARTICLE 8 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’utilisation par l’acheteur de la marque KSM PRODUCTION ou de toute autre marque nous appartenant est strictement limitée à la désignation de réalisations mettant en œuvre exclusivement et en totalité des produits KSM PRODUCTION. Cette restriction s’applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé qu’en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de notre documentation sans notre consentement est illicite.

 

 

ARTICLE 9 : COMPETENCE – CONTESTATION

Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l’exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN.

Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement.